Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
Contrato de interventoría: características, finalidad, término, plazo y relación con el contrato de obra
1_2025_12_26_014366 · 26 de enero de 2026Contratación estatalcontratación directadecreto 1082 de 2015documentos tiposelección objetivaley 1150 de 2007ley 80 de 1993contratación estatalcontrato de interventoríacaracterísticascontrato objeto de seguimientofinalidadinfraestructura de transporteinterventoríaplazotérminoColombia Compra EficienteConcepto
| Epígrafe | Contrato de interventoría: características, finalidad, término, plazo y relación con el contrato de obra |
|---|---|
| Resumen | El documento conceptúa sobre el alcance y características del contrato de interventoría en la contratación pública estatal, precisando su naturaleza jurídica, finalidad y autonomía frente al contrato vigilado. Fija la posición de que la interventoría es un mecanismo de vigilancia especializado, independiente del contrato de obra aunque vinculado a su objeto, que debe ser contratado por la entidad mediante concurso de méritos y con conocimientos técnicos específicos. Señala que el plazo del contrato de interventoría debe definirse en la etapa de planeación, guardando coherencia con el plazo del contrato de obra vigilado, pero sin que su prórroga o incumplimiento implique automáticamente la modificación del interventor. Además, conceptúa que las entidades cuentan con autonomía negocial para fijar el plazo, salvo cuando los Documentos Tipo de Colombia Compra Eficiente sean aplicables, caso en el cual deben ajustarse a sus cláusulas, diligenciando únicamente los espacios permitidos. Finalmente, advierte que la interventoría no puede extenderse más allá de la liquidación del contrato de obra, salvo fuerza mayor o caso fortuito, y que su plazo debe reflejarse en los estudios previos. |
| Problema jurídico | Determinación del plazo del contrato de interventoría y su relación con el plazo del contrato de obra vigilado |
| Fragmentos citables | el contrato de interventoría es independiente del otro contrato en aspectos específicos como, por ejemplo, la prórroga y el incumplimiento. En efecto, la prórroga de la obra no implica de suyo la del interventor, aunque puede realizarse cumpliendo las solemnidades de ley; además, el incumplimiento del contrato vigilado, como lo sería un contrato de obra, no significa por sí solo el incumplimiento del de interventoría. desde la etapa de planeación, en la fase precontractual, las entidades estatales deben fijar el plazo del contrato, mediante la realización del análisis del sector –que incluye el estudio del mercado– y definir la metodología con la cual estructurarán el contrato, procurando que el contrato de interventoría cumpla con su finalidad de vigilancia del contrato de obra, esto es, teniendo en cuenta el plazo de este último. De esta manera, la definición del plazo hace parte de los estudios previos. |
| Materias | Contratación Directa · Decreto 1082 De 2015 · Documentos Tipo · Selección Objetiva · Ley 1150 de 2007 · Ley 80 de 1993 · Contratación estatal · Contrato De Interventoría · Características · Contrato objeto de seguimiento · Finalidad · Infraestructura de transporte · Interventoría · Plazo · Término |
| Documento oficial | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2026/01/C-1866.docx |
| Documentos relacionados |
|
Acceso al documento
Trazabilidad y verificación
Ficha elaborada y mantenida por Name Abogados. Documento oficial de Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública. Capturado el 16 de julio de 2026, verificado el 30 de julio de 2026. Hash del original: 620f247c7e73….
La copia preservada fue capturada y verificada por Name Abogados a partir de la fuente oficial. Metodología, cobertura y términos de reutilización.
Aviso de responsabilidad
Esta ficha es una herramienta de consulta documental: identifica un documento oficial, lo describe y enlaza a su fuente. No constituye concepto jurídico, asesoría legal ni opinión profesional de Name Abogados, no crea relación abogado-cliente y no sustituye el análisis de un profesional sobre un caso concreto.
Quien la consulta asume el deber de verificar el contenido en la fuente oficial antes de usarlo. El resumen, el problema jurídico y los fragmentos se elaboran con apoyo de herramientas automatizadas sobre el texto oficial y pueden contener errores, omisiones o imprecisiones; en caso de discrepancia prevalece el documento de la fuente oficial, cuyo enlace se publica en esta misma ficha. Corresponde también al consultante comprobar la vigencia del documento, la versión aplicable y su alcance: esta ficha no afirma que el documento se encuentre vigente.
Name Abogados no asume responsabilidad alguna por el uso que se dé a esta información, por las decisiones que se adopten con fundamento en ella, ni por los perjuicios que puedan derivarse de su utilización, interpretación o de la imposibilidad de acceder a ella. La consulta de esta ficha no genera obligación profesional a cargo de la firma.